Оферта от 2025-07-08

1.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующем значении: «Оферта» — настоящий документ «предложение (публичная оферта)» на размещение рекламно-информационных материалов в сети Интернет, опубликованный в сети Интернет по адресу. «Акцепт оферты» — в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте. Акцепт оферты это полное и безоговорочное принятие оферты, оплата заказанных услуг путем предоплаты в порядке, определяемом настоящим договором. Акцептирование Заказчиком настоящего договора означает, что он полностью согласен со всеми положениями настоящего договора. «Заказчик» — юридическое или физическое лицо, осуществившее акцепт оферты, и являющееся таким образом Заказчиком услуг Исполнителя по заключенному договору оферты. «Договор оферты» — договор между Исполнителем и Заказчиком на возмездное оказание услуг, который заключается посредством акцепта оферты. «Сайт» — это совокупность технических и программных компонентов, обеспечивающих публикацию информации в интернете. Сайт доступен по уникальному адресу (URL) и может содержать текст, изображения, видео, аудио и другие материалы, предназначенные для отображения на устройствах пользователей. «Создание сайта» — это работы по разработке сайта на основе технического задания и утверждённого дизайна. Включает программирование, обработку текстовых и графических материалов (предоставленных заказчиком или созданных исполнителем), наполнение сайта контентом и тестирование его работы в разных браузерах и на разных устройствах. «Дизайн (дизайн-концепция) сайта» — это визуальное оформление сайта и способы подачи информации: структура, стилистика, цветовые решения, типографика и графические элементы, определяющие внешний вид и восприятие ресурса. «Техническое задание (ТЗ)» — документ, составляемый исполнителем совместно с заказчиком на основе его пожеланий. После утверждения ТЗ становится неотъемлемой частью договора. В документе фиксируются:

• структура и содержание сайта
• используемые технологии и программные средства
• требования к системе управления контентом
• порядок передачи материалов от заказчика
• этапы работ и сроки выполнения
• стоимость проекта
• параметры хостинга и домена
• и любые другие данные, которые стороны сочтут важными

• контейнеры (Docker image, Dockerfile или docker-compose.yml)
• скрипты для автоматического развёртывания сайта (деплой-скрипты)
• инструкции по установке и эксплуатации сайта на сервере Заказчика
• исходный код сайта (в объёме, предусмотренном Техническим Заданием)

1.2. В настоящей Оферте могут быть использованы термины, не определенные в п.1.1. В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом настоящей Оферты.

2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить, а Заказчик — оплатить единовременные работы по созданию веб-сайта согласно условиям настоящего Договора-оферты и Приложений к нему. Оплата осуществляется в два этапа: 50% предоплата до начала работ и 50% оставшейся суммы — после завершения работ и подтверждения приёма результата заказчиком, что может быть оформлено в виде акта сдачи-приёмки или подтверждено письменно, включая электронную переписку. Приложение №1 к настоящему Договору-оферте формируется индивидуально под каждый проект и может быть составлено в свободной форме: в виде текстового документа, таблицы, либо согласовано в письменной переписке между сторонами (включая мессенджеры, электронную почту и иные цифровые каналы). Такое согласование приравнивается к официальному приложению к настоящей Оферте.

2.2. Подробные характеристики Сайта указаны и согласованы обеими Сторонами в Техническом Задании, размещенном в Приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.3. Требования и пожелания Заказчика могут быть изложены в любой удобной форме (устно, письменно, в переписке), однако для целей выполнения работ Исполнитель ориентируется исключительно на утверждённое Техническое задание. В случае противоречий между предварительными обсуждениями и Техническим заданием, приоритет имеют положения, зафиксированные в утверждённом Техническом задании.

2.4. Все права на созданный веб-сайт переходят к Заказчику после приёма результата работ и полной оплаты по настоящему Договору, при условии отсутствия задолженности перед Исполнителем.

2.5. По согласованию сторон в рамках настоящего договора могут выполняться дополнительные работы и услуги, не включённые в техническое задание. Такие работы фиксируются в отдельном приложении «О выполнении дополнительных работ» и являются частью настоящего Договора.

2.6. Дополнительные работы, согласованные в соответствии с пунктом 2.5, выполняются за отдельную оплату и в рамках отдельно оговорённых сроков. Условия таких работ фиксируются в переписке сторон (включая электронные мессенджеры) и приравниваются к приложению к настоящему Договору. Оплата осуществляется по отдельному счёту, а приёмка подтверждается письменным согласием заказчика, включая сообщения в мессенджерах. На дополнительные работы распространяются все положения настоящего Договора.

2.7. По завершении проекта и приёмке работ Заказчику передаётся Итоговый комплект сайта. Передача Итогового комплекта сайта осуществляется в электронном виде через согласованный с Заказчиком канал связи (файлообменник, облачное хранилище или иное согласованное средство передачи данных).

3.ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. Все текстовые, графические и иные файлы, необходимые для создания сайта, Заказчик передаёт Исполнителю в электронном виде — через электронную почту, мессенджеры (Telegram, WhatsApp и др.), файлообменники (например, Google Drive, Dropbox), облачные хранилища или иные согласованные сторонами средства цифровой передачи данных.

3.2. Заказчик предоставляет контактные данные (электронную почту, номер телефона и/или мессенджер, включая Telegram) для взаимодействия с Исполнителем в ходе выполнения работ. Рабочие вопросы и согласования могут осуществляться через указанные каналы связи.

3.3. Заказчик подтверждает, что лицо, предоставившее контакты и ведущее переписку с Исполнителем, действует от его имени и обладает полномочиями на заключение настоящего договора, согласование условий и приёмку работ. Исполнитель не несёт ответственности за последствия, связанные с передачей таких полномочий третьим лицам.

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Исполнитель приступает к выполнению работ в разумные сроки после поступления предоплаты, с учётом загруженности и по предварительному согласованию сроков старта с Заказчиком.

4.1.2. Исполнитель вправе поэтапно предоставлять промежуточные результаты по согласованию с Заказчиком — в объёме и на этапах, необходимых для корректного хода проекта и в пределах разумной частоты.

4.1.3. Исполнитель осуществляет гарантийную поддержку разработанного сайта в течение 6 (шести) месяцев после приёма работ. Гарантия включает устранение технических ошибок и сбоев, допущенных по вине Исполнителя и не выявленных до момента сдачи проекта. Гарантийные обязательства аннулируются при вмешательстве Заказчика или третьих лиц в код сайта без согласования с Исполнителем.

4.1.4. По требованию Заказчика, провести инструктаж по правилам работы с сайтом при завершении работ.

4.1.5. Обеспечить своевременное выставление счетов.

4.1.6. Уведомлять Заказчика, путем направления официального сообщения, об изменениях стоимости услуг по настоящему договору.

4.1.7. Незамедлительно уведомлять Заказчика обо всех обстоятельствах, которые могут повлечь задержку в оказании Услуги.

4.1.8. Надлежащим образом выполнять иные обязанности, установленные Договором.

4.2. Исполнитель имеет право:

4.2.1. Приостановить исполнение работ в случае их несвоевременной оплаты Заказчиком.

4.2.2. В случае несвоевременного рассмотрения предоставленных Заказчику работ, продлевать срок работ в одностороннем порядке на срок, равный сроку задержки рассмотрения работ со стороны Заказчика.

4.2.3. Исполнитель самостоятельно определяет, где, какими средствами и с помощью каких инструментов выполнять работы. Заказчик не вправе настаивать на использовании своего оборудования, программного обеспечения или ресурсов.

4.2.4. Самостоятельно определять характеристики сайта, не оговоренные в ТЗ.

4.2.5. Использовать и создавать необходимые материалы на свое усмотрение, в случае нарушения Заказчиком пункта 4.3.1. настоящего договора.

4.2.6. В целях контроля качества и сроков выполняемых работ, а также согласования промежуточных этапов работ, сохранять всю информацию, предоставленную Заказчиком на бумажных и электронных носителях, в электронной переписке (электронная почта, средства передачи электронных сообщений)

4.2.7. Исполнитель вправе приостановить работы или отказаться от исполнения договора с требованием возмещения убытков, если нарушение Заказчиком своих обязательств препятствует продолжению проекта. Также исполнитель может отказаться от исполнения договора, если у него есть обоснованные основания полагать, что заказчик не выполнит свои обязательства в срок (например, при отказе от оплаты, отсутствии обратной связи, игнорировании письменных уведомлений и т.п.)

4.2.8. Самостоятельно определять состав персонала, обеспечивающего надлежащее оказание Услуги, при необходимости привлекать третьих лиц.

4.2.9. После завершения работ по разработке Сайта Заказчика разместить Сайт в своем портфолио, а также в процессе своей деятельности ссылаться на данный ресурс как автор проекта.

4.2.10. Исполнитель вправе разместить на сайте Заказчика видимую и индексируемую ссылку на свой сайт в качестве отметки об авторстве, но делает это только по предварительному согласованию с Заказчиком.

4.2.11. Исполнитель вправе запросить доступы к серверу/домену для выполнения своих обязательств по Договору.

4.2.12. В случае возникновения задержек по вине Заказчика (непредоставление материалов, доступов, задержка утверждения результатов и т.п.) — односторонне продлевать сроки выполнения работ на соответствующий срок, о чём уведомляет Заказчика любым доступным способом (мессенджер, электронная почта).

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю необходимые для начала работ материалы (например, логотип, описание функционала, дизайн-макеты и т.п.) в электронном виде в разумный срок после утверждения технического задания. Остальные материалы (например, изображения продукции, текстовый контент и прочее) могут предоставляться по мере необходимости в процессе реализации проекта. В случае необходимости, Заказчик также обязан оплатить стоимость дополнительных материалов, согласно пунктам 2.5 и 2.6 настоящего Договора.

4.3.2. Принимать к рассмотрению представленную Исполнителем работу в сроки, установленные настоящим Договором и Приложением к нему.

4.3.3. Оплатить работу подрядчика в размере и сроки, указанные в Приложении к настоящему Договору.

4.3.4. Заказчик несёт полную ответственность за достоверность и законность всех материалов, переданных Исполнителю для размещения на сайте. Исполнитель не несёт ответственности за содержание этих материалов и возможные последствия их публикации.

4.3.5. В течение срока действия гарантийных обязательств (6 месяцев с момента сдачи проекта), Заказчик не вправе привлекать третьих лиц для внесения изменений в программный код сайта без согласования с Исполнителем. В противном случае, гарантийные обязательства Исполнителя аннулируются.

4.3.6. До завершения проекта и официальной сдачи работ, Заказчик не вправе передавать промежуточные версии или материалы, полученные от Исполнителя, третьим лицам без его согласия. В случае нарушения — Исполнитель вправе приостановить работы или аннулировать гарантийные обязательства.

4.3.7. Самостоятельно обеспечивать аренду VPS/сервера и доменного имени для размещения сайта, а также своевременно продлевать данные услуги в течение срока действия настоящего Договора и после его завершения.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Проверять ход выполнения работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

4.4.2. Предварительно уведомив Подрядчика, частично или полностью делегировать работу, связанную с выполнением обязательств по настоящему Договору на своих сотрудников, гарантируя наличие у них полномочий и компетенций на принятие решений, их осведомленность и согласие с условиями настоящего Договора. На действия и решения, принятые сотрудниками Заказчика, распространяются все положения настоящего Договора.

4.5. Обе стороны обязаны:

4.5.1. Своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства по настоящему Договору.

4.5.2. Не уступать права требования по настоящему договору третьим лицам.

4.5.3. Обеспечивать возможность связи с собой через электронную почту, мессенджеры (включая Telegram) и/или телефон в течение срока действия настоящего договора, за исключением форс-мажорных обстоятельств и ситуаций, зависящих от третьих лиц (например, сбои связи, блокировки и т.п.)

4.5.4. Стороны обязуются сохранять в тайне конфиденциальную информацию, полученную друг от друга в рамках исполнения настоящего договора. К такой информации относятся данные, составляющие коммерческую тайну, элементы интеллектуальной собственности и любые материалы, передача которых третьим лицам может нанести ущерб одной из сторон. Обязательство не распространяется на информацию, которая является общедоступной или была получена из открытых источников.

4.5.5. Допускать к любым работам по настоящему договору, процедурам согласования и принятия работ, в том числе дополнительных и промежуточных этапов разработки сайта, только сотрудников, имеющих соответствующие полномочия и компетенции.

4.5.6. Гарантировать отсутствие несанкционированного доступа посторонних лиц, к средствам обмена информации, которые могут или повлияют на процесс выполнения работ по настоящему Договору.

5.СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ

5.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется в Приложении №1 к настоящему Договору.

5.2. Оплата работ производятся Заказчиком в рублях на основании счетов, выставленных Исполнителем.

5.3. Оплата работ производится Заказчиком в течение не более 3 (трех) дней с момента выставления счета. Исполнитель приступает к работе после предоплаты в размере, указанном в Приложении №1.

5.4. Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им платежей.

5.5. Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств Заказчика на расчетный счет Исполнителя.

5.6. Стоимость дополнительных работ, согласно пунктам 2.5 и 2.6 настоящего Договора, согласовывается отдельно в приложении о «Выполнении дополнительных работ».

5.7. В случае, если выполнение работ становится невозможным по вине Заказчика (включая отказ от проекта, грубое нарушение сроков предоставления материалов, отсутствие обратной связи более 10 календарных дней и иные обстоятельства, препятствующие продолжению работ), Исполнитель вправе прекратить выполнение проекта и выставить счёт за фактически выполненную часть работ. Стоимость одного часа определяется как общая стоимость проекта, разделённая на согласованное количество рабочих часов, необходимых для выполнения проекта.
Оставшаяся сумма из предоплаты возвращается Заказчику за вычетом стоимости уже выполненных работ.

5.8. В случае необходимости, Стороны обязуются предоставлять друг другу документы, подтверждающие выполнение и оплату работ (например, акты, счета, чеки, иные по согласованию). Исполнитель, как индивидуальный предприниматель, вправе предоставить электронный чек и при необходимости — акт выполненных работ в формате PDF.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Заказчик не допускает нарушения действующего законодательства РФ и несет ответственность за достоверность информации, предоставляемой для создания Сайта.

6.2. Исполнитель не несет юридической, материальной или иной ответственности за содержание, качество и соответствие действующему законодательству РФ информации, размещенной Заказчиком на Сайте.

6.3. Исполнитель не несёт ответственности за претензии Заказчика, связанные с качеством соединения с сетью Интернет, включая сбои и перебои, вызванные работой интернет-провайдеров, хостинг-провайдеров (в том числе техническими работами на VDS/сервере), а также сбоев в оборудовании, программном обеспечении или настройках на стороне Заказчика.

6.4. Исполнитель не несёт ответственности за последствия неправомерного доступа третьих лиц к сайту (взлом, удаление или изменение данных, блокировка работы и пр.), если такой доступ произошёл вне воли и контроля Исполнителя.

6.5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, наступает в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.6. В случае просрочки оплаты со стороны Заказчика, он обязуется уплатить пеню в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы договора. Пени начисляются автоматически и могут быть удержаны из будущих платежей или взысканы по отдельному требованию.

6.7. Исполнитель не несёт ответственности за сбои, простои или недоступность сайта, вызванные действиями или бездействием третьих лиц, включая, но не ограничиваясь: неуплатой Заказчиком услуг хостинга или регистрации домена, сбоями на стороне хостинг-провайдера или регистратора доменов, изменением конфигурации VPS/сервера Заказчиком или третьими лицами без согласования с Исполнителем.

6.8. Обязанность по своевременной оплате и продлению доменного имени, а также аренды VPS/сервера, целиком возлагается на Заказчика. В случае просрочки или неуплаты Исполнитель не несёт ответственности за возможные убытки или простои, связанные с невозможностью работы сайта.

6.9. Исполнитель не несёт ответственности за сбои в работе сайта, связанные с превышением ожидаемой или технически допустимой нагрузки на сервер или программные компоненты сайта, а также за последствия недостаточной производительности инфраструктуры, выбранной и/или оплачиваемой Заказчиком. В случае необходимости масштабирования проекта (увеличение числа серверов, организация балансировки нагрузки, оптимизация архитектуры для работы под высокой нагрузкой и т.п.), Исполнитель вправе предложить Заказчику услуги по масштабированию за отдельную согласованную плату. Заказчик вправе привлекать сторонних специалистов для выполнения работ по масштабированию (например, настройка дополнительных VPS/серверов, настройка балансировщиков нагрузки), при условии, что такие работы не затрагивают исходный код проекта (docker контейнеров) и не изменяют архитектуру решения, реализованную Исполнителем. Архитектура проекта Исполнителя изначально допускает возможность масштабирования по схеме с несколькими VPS/серверами.

6.10. Исполнитель не несёт ответственности за возможные уязвимости или компрометацию безопасности сайта в случае, если после приёма работ Заказчиком в код вносились любые изменения, либо изменялась конфигурация серверной инфраструктуры без участия Исполнителя.

7.ПОРЯДОК СДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1. Начало выполнения работ устанавливается после поступления предоплаты в объёме, согласованном сторонами. Фактический старт работ согласовывается дополнительно, с учётом текущей загрузки Исполнителя и предварительно обозначенных сроков.

7.2. Сдача готовой работы Заказчику должна произойти не позднее, чем в указанный в Приложении срок, с правом досрочного выполнения. 

7.3. После предоставления Исполнителем промежуточного результата (или его части), Заказчик обязан в течение 2 (двух) календарных дней предоставить обратную связь: подтвердить результат или направить правки. В случае отсутствия ответа в указанный срок, этап считается принятым по умолчанию, и работа продолжается согласно плану.

7.4. После утверждения промежуточного этапа работ, внесение изменений в уже принятый результат возможно только за дополнительную оплату и по согласованию сторон. Такие изменения оформляются отдельным соглашением или приложением к настоящему Договору. Это связано с тем, что последующие этапы реализуются на основе уже согласованных решений.

7.5. Работа считается выполненной после подписания акта приёма-сдачи обеими Сторонами. В случае, если Заказчик по каким-либо причинам отказывается подписывать акт, он обязан в течение 7 (семи) календарных дней направить мотивированный отказ в письменной форме или через согласованный канал связи (например, мессенджер или электронную почту). При отсутствии ответа в указанный срок работа считается принятой по умолчанию.

7.6. В случае, если после сдачи работ Заказчик не направил Исполнителю в течение 7 (семи) календарных дней обоснованный отказ с указанием конкретных причин несоответствия результата условиям договора или техническому заданию, работа считается выполненной в полном объёме, акт приёма-сдачи — подписанным в одностороннем порядке, а Исполнитель освобождается от дальнейших обязательств по данному договору.

7.7. Дополнительные работы, если таковые выполняются, не рассматриваются при сдаче работ по разработке сайта. Претензии, относительно качества, количества, стоимости, сроков и других факторов, относящихся к дополнительным работам, не могут служить основанием для отказа от принятия работы и/или изменению каких-либо условий, касающихся услуг по разработке сайта. 

7.8. В случае если Заказчик не предоставляет необходимые для продолжения или завершения работ материалы, доступы к VPS/серверу или домену, не утверждает промежуточный результат, либо иным образом задерживает выполнение проекта, срок выполнения работ автоматически продлевается на период задержки, а также на разумный срок, необходимый для восстановления рабочего процесса.

7.9. Исполнитель не несёт ответственности за нарушение сроков выполнения работ, вызванное задержками или действиями (бездействием) Заказчика.

7.10. Изменение Технического Задания по инициативе Заказчика в процессе выполнения работ ведёт к пересмотру сроков и стоимости проекта. Новые сроки и стоимость фиксируются дополнительным соглашением или в переписке, приравненной к Приложению к настоящему Договору.

8.СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его принятия (акцепта) и признается действующим до момента окончания исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

8.2. Заказчик производит Акцепт Оферты путем оплаты Услуг соответствии с Приложением к настоящему Договору-оферте, и тем самым настоящий Договор-оферта вступает в силу, т.к. Акцепт Оферты Заказчиком создает Договор (статья 438 Гражданского Кодекса РФ) на условиях Оферты.

8.3. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в условия настоящей Оферты и/или отзывать её в любое время. Такие изменения вступают в силу с момента публикации на сайте, если иное не указано дополнительно. Изменения не затрагивают уже заключённые договоры, за исключением случаев, когда стороны договорились об ином. Все приложения к Оферте являются её неотъемлемой частью. В случае расхождений между условиями Оферты и условиями Приложений, приоритет имеют положения Приложений. Актуальная версия Оферты всегда доступна по адресу: ссылка

8.4. Договор может быть расторгнут досрочно:

8.4.1. по взаимному соглашению сторон.

8.4.2. по инициативе одной из сторон — при существенном нарушении условий договора другой стороной, либо в случае невозможности продолжения работ (например, длительное отсутствие связи, отказ от сотрудничества, неплатёж и т.п.).

8.5. При существенном нарушении условий настоящего Договора одной из Сторон, другая Сторона вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, уведомив об этом по электронной почте или мессенджеру не менее чем за 5 (пять) календарных дней. В уведомлении должно быть указано основание расторжения.

8.6. Сторона, намеренная расторгнуть Договор, обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме через электронную почту или мессенджер. Подтверждение в виде явного сообщения считается достаточным уведомлением.

8.7. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Заказчика и при отсутствии вины со стороны Исполнителя, произведённая предоплата возвращается частично — за вычетом стоимости фактически выполненных работ. Стоимость выполненных работ рассчитывается по формуле: (общая стоимость проекта / общее количество запланированных часов) × количество затраченных часов, где количество затраченных часов определяется с момента вступления Договора в силу (то есть после подтверждения согласия с условиями Оферты и поступления предоплаты). Количество часов в рабочем дне = 8

8.8. При досрочном расторжении по инициативе Заказчика и при отсутствии вины Исполнителя:

8.8.1. Исполнитель вправе удержать часть предоплаты, пропорционально фактически выполненным работам (рассчитывается по формуле, указанной выше).

8.8.2. Итоговый комплект сайта (включая промежуточные материалы) передается Заказчику только после оплаты стоимости фактически выполненных работ.

8.8.3. В случае если сумма удержанной части предоплаты превышает стоимость фактически выполненных работ, разница возвращается Заказчику.

8.8.4. Если стоимость фактически выполненных работ превышает сумму внесенной предоплаты, Заказчик обязуется доплатить разницу перед получением итогового комплекта.

9.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору, будут, по возможности, решаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путём переговоров, все споры, возникающие в связи с настоящим Договором, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после его заключения.

10.2. К таким обстоятельствам, в частности, Стороны относят: стихийные бедствия; природные и промышленные катастрофы; террористические акты; военные действия; гражданские беспорядки; принятие органами государственной власти или органами местного самоуправления актов, содержащих запреты или ограничения в отношении деятельности Сторон по настоящему Договору; иные обстоятельства, которые не могут быть заранее предвидены или предотвращены Сторонами и делают невозможным исполнение обязательств Сторон по Договору.

10.3. Сторона, желающая быть освобожденной от ответственности, незамедлительно, но не позднее 3 (трех) рабочих дней извещает о таких обстоятельствах другую Сторону. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права на освобождение от ответственности.

10.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору, срок выполнения Сторонами таких обязательств переносится соразмерно времени действия таких обстоятельств, а также времени, требуемого для устранения их последствий, но не более шестидесяти календарных дней. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более указанного срока, либо когда при их наступлении обеим Сторонам становится очевидным, что они будут действовать более этого срока, Стороны обязуются обсудить возможности альтернативных способов исполнения настоящего Договора или его прекращения без возмещения убытков.

11.ПРАВА НА ИСХОДНЫЙ КОД И ОГРАНИЧЕНИЯ

11.1. Все права на программный код, разработанный в рамках настоящего Договора, принадлежат Исполнителю.

11.2. Заказчику передаётся право использовать код исключительно в рамках проекта, указанного в Техническом Задании. Копирование, распространение и использование в других проектах запрещены без письменного согласия Исполнителя.

11.3. В случае нарушения настоящих условий, Исполнитель вправе требовать прекращения незаконного использования, компенсации убытков, а также отказа от гарантийных обязательств.

11.4. Исполнитель передаёт Заказчику по умолчанию контейнеры (Docker образы и/или скрипты для запуска проекта), необходимые для развертывания и эксплуатации сайта.

11.5. Исполнитель по письменному запросу Заказчика может передать исходный код проекта (при условии полной оплаты по Договору). Исполнитель обязуется передать исходный код в течение 2 (двух) рабочих дней.

11.6. Заказчику предоставляется право модифицировать исходный код исключительно в рамках использования на сайте/домене, указанном в Техническом Задании. Исполнитель не несёт ответственности за любые последствия таких модификаций, включая возможные сбои, ошибки в работе сайта, а также ущерб деловой репутации сторон.

11.7. Заказчику запрещается использовать модифицированный исходный код для создания новых сайтов/продуктов за пределами проекта, указанного в Техническом Задании, а также продавать, распространять или публиковать исходный код и/или производные от него материалы без письменного согласия Исполнителя.

11.8. Использование модифицированного исходного кода с сохранением на нём каких-либо упоминаний о Исполнителе (например, в футере сайта или в иных элементах интерфейса) допускается только при условии, что внешний вид и функционирование сайта соответствует стандартам качества, приемлемым для Исполнителя. В противном случае Заказчик обязан удалить любые упоминания о Исполнителе.

11.9. Масштабирование инфраструктуры (добавление или настройка дополнительных VPS/серверов, организация балансировки нагрузки и иные работы, направленные на обеспечение стабильной работы сайта при увеличении трафика) допускается Заказчиком без согласования с Исполнителем, при условии, что такие работы осуществляются без внесения изменений в исходный код проекта. Внесение изменений в архитектуру проекта (включая изменение кода или логики обработки нагрузки) допускается только по согласованию с Исполнителем. В противном случае гарантийные обязательства Исполнителя аннулируются.Исполнитель не несёт ответственности за сбои, вызванные некорректной настройкой сторонних компонентов инфраструктуры (например, балансировщиков нагрузки, прокси-серверов, сетевых фильтров), установленных или модифицированных Заказчиком или третьими лицами. При необходимости Заказчик вправе заказать у Исполнителя услуги по проектированию и внедрению инфраструктуры для масштабирования сайта за отдельную согласованную плату. Такие услуги оформляются дополнительным соглашением к настоящему Договору.

11.10. При возникновении неисправности, Исполнитель осуществляет проверку на своей оригинальной версии проекта, переданной Заказчику. Если ошибка не воспроизводится, Заказчику направляется уведомление с запросом доступа к его текущей версии проекта. Если ошибка подтверждается и код не подвергался изменениям, Исполнитель исправляет её в рамках гарантийных обязательств. Если в коде Заказчика выявлены изменения, Исполнитель освобождается от гарантии. Дальнейшие работы осуществляются по отдельному соглашению и за дополнительную оплату